완공(준공)확인서 - 분쟁대비형

완공(준공)확인서

발주자(갑): [성명/법인명], [대표자], [주소], [연락처]

수급자(을): [성명/법인명], [대표자], [주소], [연락처]

---

제1조 (목적)

본 확인서는 공사의 실제 완료 범위, 조건부 준공 여부, 하자보수 의무, 정산 기준, 증빙 확보 및 분쟁 처리 기준을 명확히 하여 준공 후 책임 다툼을 예방함을 목적으로 한다.

제2조 (준공 범위 및 증빙)

공사명은 [공사명], 공사 장소는 [주소], 공사 기간은 ____년 __월 __일부터 ____년 __월 __일까지이며, 완료된 범위는 [주요 공종 / 설비 / 자재 / 수량]이다. 당사자는 준공 사진, 기능시험 결과, 시운전 기록, 자재 납품서, 준공도면, 인수인계 목록 등으로 준공 상태를 입증할 수 있다.

제3조 (조건부 준공 및 보완 기한)

발주자가 경미한 미비 사항이 있으나 사용상 중대한 지장이 없다고 판단하는 경우 조건부 준공으로 확인할 수 있다. 이 경우 수급자는 [__]영업일 내 보완을 완료하고, 미이행 시 발주자는 상당한 범위에서 대체 시공비 또는 정산 보류 조치를 할 수 있다.

제4조 (지연손해금)

수급자가 확정된 하자보수비, 감액 정산금 또는 손해배상금을 지급기한 내 이행하지 않으면 미지급 금액에 대하여 지급기일 다음 날부터 완제일까지 연 ___%의 지연손해금을 부담한다. 발주자가 확정된 잔금을 정당한 이유 없이 지급하지 않는 경우에도 같은 기준을 적용할 수 있다.

제5조 (위약벌 및 손해배상)

당사자 일방이 준공 여부, 시공 범위, 시험 결과, 사진 자료 또는 보완 완료 사실을 고의로 허위 기재하거나 은폐한 경우 위반 당사자는 상대방에게 금 __________원을 위약벌로 지급한다. 실제 손해가 위약벌을 초과하면 그 초과 손해도 배상한다.

제6조 (증빙자료 보관)

당사자들은 도급계약서, 내역서, 공정표, 준공도면, 시공 사진, 자재명세서, 시험성적서, 검측기록, 하자보수 요청서, 정산서, 송금 내역 및 메시지 기록을 최종 정산일 또는 하자보수 종료일로부터 [5]년간 보관하고, 분쟁 발생 시 필요한 범위에서 제출한다.

제7조 (관할법원)

본 확인서와 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 [관할법원]을 제1심 전속 관할법원으로 한다.

____년 __월 __일

발주자(갑): _________________ (서명 또는 직인)

수급자(을): _________________ (서명 또는 직인)